某个人同时挂靠甲、乙两家建筑公司,并以甲、乙两公司名义承包建设单位的同一项工程的1#和2#两个标段,分别以甲、乙两公司法人代表的名义签订了两份建设工程施工合同,现1#标段工程已完工并已结算完毕,但建设单位未支付结算款。2#标段的工程还在施工中,并且已支付一定工程款。请问: 1、如果建设单位不支付1#标段的工程结算款,某个人是否可以停止2#标段的施工并解除第二份合同? 2、如果不可以,如何向建设单位主张1#标段的工程款?

题目

某个人同时挂靠甲、乙两家建筑公司,并以甲、乙两公司名义承包建设单位的同一项工程的1#和2#两个标段,分别以甲、乙两公司法人代表的名义签订了两份建设工程施工合同,现1#标段工程已完工并已结算完毕,但建设单位未支付结算款。2#标段的工程还在施工中,并且已支付一定工程款。请问: 1、如果建设单位不支付1#标段的工程结算款,某个人是否可以停止2#标段的施工并解除第二份合同? 2、如果不可以,如何向建设单位主张1#标段的工程款?

参考答案和解析
正确答案: 首先,两份合同均为某个人采用挂靠的方式签订的,属于无效合同。其次,这两份合同的承包方实际上均为该个人,该个人作为实际施工人如果建设工程质量合格,该个人有权向建设单位主张两个标段的工程价款。在明确了这个前提后,这个问题应该分两个问题来讨论,第一,能否停工;第二,承包方能否解除合同。作为承包方在发包方没有支付前份合同的工程价款的情况下,可以采取停工的措施,依据的是我国《合同法》第六十八条规定的不安抗辩权,《合同法》第六十八条规定:“应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的,应当承担违约责任。”也就是说,在发包方没有支付前份合同的工程价款的情况下,承包方可以认为对方丧失商业信誉或没有履行能力(如:经营状况严重恶化或有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形),承包方可以据此要求停工,即中止履行自己的义务。而因为这两份合同属于同一个人采取挂靠的方式签订,因此均为无效,无效合同自始无效,不存在解除的问题。
至于如何向建设单位主张1#标段的工程价款,可以采取向对方发函催告,委托律师发律师函,如果建设单位仍然不支付的话,则可以通过法律诉讼手段来解决。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段的监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A、B标段,并将B标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A和B两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A、B标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能部门根据A、B标段的特点,直接对A、B标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A标段出现的质量隐患由A标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,B标段出现的质量隐患由B标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。
总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
(1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认。
(2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。
(3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责人审批工程延期。
(4)质量控制组负责人审批项目监理实施细则。
(5)A、B两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理人员。
问题:
1.绘制监理单位设置的项目监理机构的组织结构图,说明其缺点。
2.指出总监理工程师工作中的不妥之处,写出正确做法。
3.指出项目监理人员职责分工中的不妥之处,写出正确做法。


答案:
解析:
1.项目监理机构的组织结构图及其缺点如下:
(1)监理单位设置的项目监理机构的组织结构图,如下图所示。

黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
(2)缺点:职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通信息。
2.总监理工程师工作中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处:总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A、B标段两个监理规划。
正确做法:A、B标段两个监理规划应由总监理工程师主持编制。
(2)不妥之处:总监理工程师要求六个职能部门根据A、B标段的特点,直接对A、B标段的施工单位进行管理。
正确做法:A和B两个标段的项目监理组直接对A、B标段的总承包单位进行管理。
(3)不妥之处:由相应标段项目监理负责人签发《工程暂停令》要求停工整改。
正确做法:《工程暂停令》应由总监理工程师签发。
(4)不妥之处:总监理工程师主持召开了第一次工地会议。
正确做法:应由建设单位主持召开第一次工地会议。
(5)不妥之处:B标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改。
正确做法:专业监理工程师应直接通知甲施工单位,由甲施工单位通知乙施工单位整改。
(6)不妥之处:监理规划在第一次工地会议后报送建设单位。
正确做法:监理规划应在第一次工地会议前报送建设单位。
(7)不妥之处:监理规划由总监理工程师审核批准。
正确做法:监理规划应由监理单位技术负责人审核批准。
(8)不妥之处:按A和B标段分别编制两个监理规划。
正确做法:监理规划应按监理项目进行编制,A、B两标段同属于一个监理项目,应编制在同一个监理规划中。
3.项目监理人员职责分工中的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处:投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。
正确做法:应由总监理工程师审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。
(2)不妥之处:合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。
正确做法:应由总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。
(3)不妥之处:进度控制组负责人审批工程延期。
正确做法:应由总监理工程师负责审批工程延期。
(4)不妥之处:质量控制组负责人审批项目监理实施细则。
正确做法:应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。
(5)不妥之处:A、B两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。
正确做法:应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。

第2题:

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
  为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
  在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
  (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认;
  (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
  (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责入审批工程延期;
  (4)质量控制组负责入审批项目监理实施细则;
  (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理,人员。
  问题:
绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。


答案:
解析:
(1)监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如图1 -1所示。(3分)

(2)项目监理机构的缺点:由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令,如果这些指令相互矛盾,将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从。此外,这种组织机构的信息传递路线较长,不利于互通情报。(2分)

第3题:

某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为40%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段,其报价依次为6300万元、5000万元,若甲在1#标段已被确定为中标,则其在28标段的评标价是( )万元。

A.4748

B.4800

C.5200

D.5252


正确答案:B

第4题:

某招标项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投标1#、2#标段,报价分别为5000万元、4000万元。若甲在1#标段中标,则其在2#标段的评标价为( )万元。

A:3750
B:3800
C:4200
D:4250

答案:B
解析:
2019版教材P216
如果投标人的某一个标段已被确定为中标,则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比乘以报价额后,在评标价中扣减此值。因此本题中投标人甲2#标段的评标价=4000×(1-5%)=3800(万元)

第5题:

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
  为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
  在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
  (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认;
  (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
  (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责入审批工程延期;
  (4)质量控制组负责入审批项目监理实施细则;
  (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理,人员。
  问题:
指出总监理工程师工作中的不妥之处,写出正确做法。


答案:
解析:
总监理工程师工作中的不妥之处
  (1)不妥之处:总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。(0.5分)
  正确做法:总监理工程师主持编制A1、A2标段两个监理规划。(0.5分)
  (2)不妥之处:六个职能部门根据Al、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。(0.5分)
  正确做法:A1和A2两个标段的项目监理组直接对A1、A2标段的施工单位进行监理。(0.5分)
  (3)不妥之处:由相应标段项目监理负责人签发"工程暂停令"要求停工整改。(0.5分)
  正确做法:“工程暂停令”应由总监理工程师签发。(0.5分)
  (4)不妥之处:总监理工程师主持召开了第一次工地会议。(0.5分)
  正确做法:应由建设单位主持召开第一次工地会议。(0.5分)
  (5)不妥之处:第一次工地会议后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。(0.5分)
  正确做法:监理规划应在签定委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。(1.5分)

第6题:

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为 A1、A2 标段,并将 A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能部门,同时设立了 A1 和 A2 两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制 A1、A2 标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能部门根据 A1、A2 标段的特点,直接对 A1、A2 标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1 标段出现的质量隐患由 A1 标段项目监理组的专业监理师直接通知甲施工单位整改,A2 标段出现的质量隐患由 A2 标段项目监理组的专业监理师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
在报送监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
⑴投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须有总监理工程师签认;
⑵合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
⑶进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责人审批工程延期;
⑷质量控制负责人审批项目监理实施细则
⑸A1、A2 两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理人员。
【问题】
1、绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。
2、指出总监理工程师工作的不妥之处,写出正确方法。
3、指出监理人员职责分工的不妥之处,写出正确方法。


答案:
解析:
1.
(1)项目监理组织机构图

【注:①此图的第四层次专业监理小组只要在每个标段监理组下画出一个即可得相应分值:
②此图可分解给分,按正确的部分得相应分值。】
(2)缺点:职能部门与指挥部门易产生矛盾(0.5 分)、信息传递路线长(0.5 分)。
2.(共8.5 分)
(1)安排项目监理组负责人主持编制监理规划不妥(0.5 分),应由总监理工程师主持编制(0.5
分);
(2)分别编制A1 和A2 标段两个监理规划不妥(0.5 分),同一监理项目应统一编制监理规划
(0.5 分);
(3);六个职能管理部门直接对A1、A2 标段的施工单位进行管理不妥(0.5 分),应作为总监
理工程师的参谋(0.5 分),对A1、A2 标段监理组进行业务指导
【或:应由A1,A2 标段监理组直接对施工单位进行管理】(0.5 分);
(4)A2 标段监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改不妥(0.5 分),应发给甲施工单位(0.5 分);
(5)由相应标段监理组负责人签发《工程暂停令》不妥(0.5 分),应由总监理工程师签发
(6)主持召开第一次工地会议不妥(0.5 分),应由建设单位主持(0.5 分);
(7)监理规划在第一次工地会议以后报建设单位不妥(0.5 分),应在第一次工地会议前报建设单位(0.5 分);
(8)监理规划由总监理工程师审核批准不妥(0.5 分),应由监理单位技术负责人审核批准
(0.5 分)。
3.(共5 分)
(1)投资控制组负责人签发工程款支付证书不妥(0.5 分),应由总监理工程师签发(0.5 分)
(2)合同管理组负责处理工程索赔不妥(0.5 分),应由总监理工程师负责(0.5 分);
(3)进度控制组负责人审批工程延期不妥(0.5 分),应由总监理工程师审批(0.5 分);
(4)质量控制组负责人审批项目监理实施细则不妥(0.5 分),应由总监理工程师审批(0.5分);
(5)项目监理组负责人调换不称职的监理人员不妥(0.5 分),应由总监理工程师调换(0.5分);

第7题:

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
  为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
  在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
  (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认;
  (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
  (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责入审批工程延期;
  (4)质量控制组负责入审批项目监理实施细则;
  (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理,人员。
  问题:
指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法。


答案:
解析:
项目监理人员职责分工中的不妥之处及正确做法具体如下:
(1)不妥之处:投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。(0.5分)
正确做法:应由总监理工程师审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。(1分)
(2)不妥之处:合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。(0.5 分)
正确做法:应出总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。(1分)
(3)不妥之处:进度控制组负责人审批工程延期。(0. 5分)
正确做法:应由总监理工程师负责审批工程延期。(1分)
(4)不妥之处:质量控制组负责人审批项目监理实施细则。(0.5分)
正确做法:应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。(1分)
(5)不妥之处:A1、A2两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。(0.5分) 正确做法:应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。(1分)

第8题:

某钢铁厂工程,建设单位划分为A、B两个标段,甲、乙施工单位分别承担A、B两个标段的施工。建设单位并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。在施工过程中,发生了如下事件:
事件1:A标段某隐蔽工程,总监理工程师根据验收记录分析,对A标段某隐蔽工程的质量有怀疑,随即指令甲施工单位暂停施工,并要求剥离检验。该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收,甲施工单位称:若剥离检验,监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件2:建设单位与乙施工单位在合同中约定,8标段所需的部分设备由建设单位负责采购,乙施工单位安装,但建设单位在采购B标段的锅炉设备时,设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量,建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同,并通知了监理单位和乙施工单位。
事件3:乙施工单位按合同约定将墙面装饰工程分包给丙施工单位,专业监理工程师对B标段进场的材料进行检验时,发现由建设单位采购的材料不合格,建设单位对相关材料实行了更换,从而导致丙施工单位停工。因此,丙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题:
1.在事件1中,总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
2.在事件2中,建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么?
3.在事件2中,若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备,监理单位应该如何处理?
4.在事件3中,丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


答案:
解析:
事件1中,总监理工程师的作法正确,无论专业监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收,总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。若检查的结果合格,建设单位承担由此发生的全部追加合同价款赔偿甲施工单位损失并相应顺延工期;若检查的结果不合格,损失不予赔偿,工期不予顺延。
2.事件2中,建设单位将设备交由厂商安装的做法不正确。
因为建设单位在与乙施工单位签订了B标段工程施工与安装的合同后,在采购B标段所需的部分设备时,又与设备生产厂商签订了供货和安装合同,建设单位与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定,其做法属于违约行为。
3.事件2中,若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备,监理单位应该对厂商的安装资质进行审查,符合要求,可以由厂商进行安装,总监理工程师应协调建设单位和乙施工单位进行相应的合同变更。
若厂商安装资质不符合要求,总监理工程师应向建设单位指出,仍由原施工单位安装。
4.事件3中,丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出,因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。
对该索赔事件应按下列程序和方法处理:
(1)丙施工单位通过乙施工单位向监理机构提出索赔申请;
(2)总监理工程师对索赔申请进行审查,初步确定费用和工程延期,与乙施工单位和建设单位协商后,总监理工程师对索赔费用和工程延期做出决定;
(3)按时通知乙施工单位复工。

第9题:

某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段,其报价依次为6300万元、5000万元,若甲在1#标段已被确定为中标,则其在2#标段的评标价是( )万元。

A:4748
B:4800
C:5200
D:5252

答案:B
解析:
2019版教材P216
对同时投多个标段的评标修正,一般的做法是,如果投标人的某一个标段已被
确定为中标,则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比(通常为4%)乘以报价额后,在评标价中扣减此值。故本题中2#标段的评标价是:
2#标段的评标价=5000-5000×4%=4800(万元)

第10题:

甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标,借用了乙建筑公司的资质。2007年8月,甲建筑公司所承建的工程竣工。但是,建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名,提出所签订的合同无效,不予支付工程款,对此,下面说法正确的是()。

A.所签的合同无效,建设单位必须支付工程款
B.所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款
C.所签的合同无效,如果该工程经验收合格,建设单位必须支付工程款
D.所签的合同有效,建设单位必须支付工程款

答案:C
解析:
2020版教材P141 / 2019版教材P139
1.由于甲建筑公司借用他人资质投标签订合同的,因此,其所签订的合同无效;2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持。

更多相关问题